- 承包材料加工合同 推薦度:
- 相關推薦
材料加工合同范本
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的材料加工合同范本,歡迎大家分享。
材料加工合同1
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱_____
規(guī)格_____
單位_____
數(shù)量_____
備注_____
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務必依照合同規(guī)定選用原材料,并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不貼合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期帶給技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔_____
第九條運輸辦法及費用負擔_____
第十條結算方式及期限_____
第十一條其他約定_____
第十二條承攬方的違約職責_____
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的職責;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不貼合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔職責。
十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的職責。
第十三條定作方的違約職責
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的.____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約職責,在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔職責,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月_____日
材料加工合同2
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間:_____年_____月_____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品_____
價款或酬金_____
交貨數(shù)量及交貨期限_____
規(guī)格型號計量單位_____
數(shù)量_____
名或項目單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量_____
質(zhì)量_____
提供日期_____
消耗定額單_____
價總金額_____
三、質(zhì)量要求、技術標準_____
四、承攬方對質(zhì)量負責的.條件及期限_____
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求_____
六、驗收標準、方法和期限_____
七、包裝要求及費用負擔_____
八、交(提)貨方式及地點_____
九、交付定金預付款數(shù)額及時間_____
十、結算方式及期限_____
十一、違約責任_____
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十四、雙方協(xié)商的其它條款_____
定作方:
承攬方:
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
材料加工合同3
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
簽訂地點:
簽訂時間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內(nèi)容:
第一條成品原料及加工內(nèi)容
注:1、有無附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式:
、偌追礁鶕(jù)乙方的制定選購。
②由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的.確定,應由甲方根據(jù)自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為:_____天。
3、成品的質(zhì)量要求,有相關技術圖紙規(guī)范的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后_____日內(nèi)交貨,即_____年_____月_____日前。
2、交貨地點:
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質(zhì)量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負責。
第四條違約責任
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務,則應與乙方協(xié)商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的_____%賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條補充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
經(jīng)辦人(簽字):
經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
日期:
日期:
【材料加工合同】相關文章:
加工合同范本08-10
加工承攬合同(范本)07-17
加工合同范本07-31
加工承攬合同范本07-29
服裝加工合同范本07-28
門窗加工合同范本09-24
產(chǎn)品加工合同范本09-19
委托加工合同范本06-25
機械加工合同范本08-08